Исполнение договора подряда. Ответственность по договору подряда
Права и обязанности подрядчика. Подрядчик обязан своевременно приступить к исполнению договора, неся риск самостоятельной организации работ. Несоблюдение подрядчиком начального (или промежуточного) срока работы квалифицируется как просрочка.
В этом случае заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если окончание работы к сроку является невозможным.По условиям подрядного договора работа, как правило, должна выполняться иждивением подрядчика, т.е. своими материалами и своими средствами. При этом подрядчик несет ответственность за качество материалов и оборудования, а также необремененность их правами третьих лиц. При выполнении работы из материала заказчика подрядчик обязан использовать его экономно, впоследствии предоставив заказчику отчет об использовании. Риск утраты или повреждения материала, переданного заказчиком для исполнения договора, несет подрядчик.
Исходя из ст. 726 ГК на подрядчике лежат так называемые информационные обязанности перед заказчиком в силу непосредственного указания в нормах закона на обязанность подрядчика предупредить заказчика о: непригодности или недоброкачественности материала (оборудования), технической документации или переданной для обработки вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ; иных независимых от подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполненной работы и срокам ее завершения. При наличии этих обстоятельств подрядчик обязан приостановить работу и направить уведомление заказчику. В случае невыполнения одной из этих обязанностей подрядчик не вправе ссылаться на указанные обстоятельства. Однако если проинформированный заказчик не принял мер по устранению перечисленных обстоятельств, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Если при заключении договора, стороны в отступление от общего правила составили приблизительную смету (п. 3, 4 ст. 709 ГК) и подрядчик превысил ее, то он обязан подчиниться правилам изменения сметы. Цена (смета) подлежит увеличению, а) если подорожание связано с необходимостью проведения дополнительных работ; б) если подрядчик своевременно предупредил заказчика об изменении цены; в) если заказчик дал согласие на изменение цены. В случае отсутствия одного из указанных условий, заказчик вправе отказаться от договора, уведомив об этом подрядчика и оплатив ему фактически выполненные работы. Иные обстоятельства, повлекшие изменение ранее согласованной сметы (подорожание материала, изменение систем налогообложения подрядчика и т.д.), не являются основанием для пересмотра сметы, и подрядчик обязан выполнить работу в границах установленной сметы.
Подрядчик обязан выполнить работу в срок. Так как начальный и конечный сроки выполнения работ относятся к числу существенных условий договора, подрядчик несет ответственность перед заказчиком за их нарушение.
По окончании работы подрядчик обязан сдать заказчику результат работы. Качество работы, выполненной по договору подряда, должно соответствовать требованиям, предъявляемым договором. Качество подрядного результата в своей основе имеет множественные характеристики (технологические, технические, эстетические и др.). В случае спора о качестве оно может быть установлено путем проведения экспертизы за счет подрядчика. Если экспертизой не будет установлено нарушений со стороны подрядчика, то бремя расходов несет сторона, потребовавшая экспертизу.
В связи с тем что работа по договору подряда выполняется индивидуально, то некачественным может оказаться результат, созданный с отступлением от условий договора. При обнаружении недостатков заказчик вправе назначить подрядчику срок для их исправления. В случае неисполнения им в разумный срок требований об устранении заказчик вправе отказаться от договора подряда или поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
Исключена ответственность подрядчика в случае, если недостатки товара были оговорены им при сдаче (а значит, согласованы с заказчиком). Не отвечает он также и за невиновные недостатки, особо предусмотренные договором.По закону все недостатки подрядного результата подразделены на скрытые и явные. Под скрытыми понимаются те, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки и вины заказчика, не обнаружившего эти недостатки в момент приемки, нет. При обнаружении скрытых недостатков (в том числе умышленно сокрытых подрядчиком) заказчик должен уведомить подрядчика об этом в разумный срок, неся при этом бремя доказывания того, что недостатки подрядного результата возникли до его сдачи заказчику или по иным причинам, не имевшим место до этого момента. Подобный принцип распределения бремени доказывания основан на том, что подрядчик, по общему правилу, не обязан отвечать за те недостатки, которые возникли в момент нахождения подрядного результата у заказчика. Иное правило действует при установлении гарантий качества в отношении подрядного результата — в этом случае подрядчику надлежит доказывать, что недостатки подрядного результата появились после его сдачи заказчику из-за нарушений последним правил использования подрядного результата, его хранения или вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Требования заказчика к подрядчику, связанные с вопросами качества подрядного результата, могут быть предъявлены в течение специального (оперативного) годичного срока исковой давности, стимулирующего заказчика к скорейшему выявлению недостатков подрядного результата. Исключение сделано лишь в отношении зданий и сооружений, требования о качестве которых могут быть предъявлены в трехлетний срок. Момент исчисления срока исковой давности определяется по общим правилам: с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Однако при принятии результата по частям срок начинает течь со дня принятия результата в целом, а при установлении гарантийного срока — со дня заявления заказчика о недостатках, сделанного им в пределах гарантийного срока.
Все иные требования заказчика к подрядчику, не связанные с качеством подрядного результата, подчиняются общим правилам об исковой давности.
В числе других обязанностей подрядчика: обязанность передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора (в случае если это предусмотрено договором); возвратить заказчику остаток материала либо с согласия заказчика оставить неиспользованный материал у себя, уменьшив при этом цену работы.
Обязанности заказчика. Заказчик обязан предоставить подрядчику материал, оборудование, техническую документацию. На нем также лежит обязанность оказывать содействие подрядчику в выполнении работы в том объеме, в каком это предусмотрено договором. В числе основных обязанностей заказчика — обязанность принять выполненную работу и уплатить подрядчику вознаграждение.
Приемка работы предполагает осмотр подрядного результата совместно с подрядчиком. Если заказчик не проверил качество работы при ее приемке, то он (если иное не предусмотрено договором) лишается права ссылаться на явные недостатки.
При неустановлении в договоре срока принятия работы заказчик обязан произвести приемку немедленно после сообщения подрядчика о готовности. Непринятие заказчиком работы в срок, как и невыполнение работы к обусловленному договором сроку, является просрочкой исполнения. При просрочке заказчиком принятия выполненной работы подрядчик сохраняет право на вознаграждение даже в случае гибели результаты выполненной работы — риск подрядчика в этом случае переходит на заказчика.
При уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда результат должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного его предупреждения продать результат, а вырученную сумму за вычетом причитающихся по договору платежей внести на имя заказчика.
Оплата выполненной работы заказчиком, по общему правилу, совершается после окончательной сдачи подрядчиком результата работы при условии, что работа выполнена надлежаще и в срок.
Возможность досрочной оплаты по договору возможна только при наличии согласованного в договоре условия об этом. Аналогичные правила действуют в отношении возможной обязанности заказчика выплатить аванс или внести задаток по договору. Обязанность заказчика оплатить подрядчику созданный во исполнение договора подрядный результат сохраняется и в том случае, если впоследствии договор подряда будет признан судом незаключенным.Так, в Постановлении Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27 ноября 2009 г. по делу № А45-5394/2009 указано, что признание договора подряда незаключенным не является основанием для отказа от оплаты выполненных работ. С учетом того, что работы фактически выполнены, о чем оформлены и подписаны сторонами без замечаний и возражений акты приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а, также учитывая частичную оплату ответчиком выполненных работ, что свидетельствует о потребительской ценности для него этих работ и желанием ими воспользоваться, вывод суда первой инстанции о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований является правомерным[54].
Заказчик вправе не принимать, а соответственно и не оплачивать некачественный результат работы до устранения подрядчиком в разумный срок выявленных недостатков. При невыполнении заказчиком обязанности уплатить подрядчику уста
новленную договором цену в случае надлежащего исполнения им обязанностей по договору подряда подрядчик вправе использовать такой способ обеспечения исполнения обязанности со стороны заказчика, как удержание подрядного результата и иного имущества, принадлежащего заказчику до уплаты им необходимых сумм.
39.4.