Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда)
г. _______________ "____" ___________ г.
_________________________________________ в лице ______________________,
(наименование организации, ее (должность, Ф.И.О)
организационно-правовая форма)
действующего на основании _____________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны, и _____________
_________________________________________ в лице _____________________ ,
(наименование организации, ее (должность, Ф.И.О)
организационно-правовая форма)
действующего на основании _____________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Ссудополучатель", с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Ссудодатель обязуется передать в
безвозмездное временное пользование Ссудополучателю _____________________
(далее - Имущество), а Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том
состоянии, в каком он его получил с учетом нормального износа.
1.2. Имущество передается Ссудополучателю во временное пользование
для цели _______________________________________________________________.
1.3. Имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности на
основании ______________________________________________________________.
1.4. Ссудодатель гарантирует, что Имущество на момент заключения
Договора не обременено правами третьих лиц, не является предметом залога
или спора, под арестом не состоит.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Имущество со всеми его принадлежностями в
пользование Ссудополучателю с _______________ (дата) в состоянии,
соответствующем следующим условиям: ________________________ (технические
характеристики и т.д.). Передача Имущества осуществляется путем
фактического предоставления Ссудополучателю и подписания Акта
приема-передачи, отражающего состояние Имущества на момент его передачи
Ссудополучателю.
С момента подписания Акта приема-передачи он становитсянеотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Одновременно с передачей Имущества передать Ссудополучателю
всю необходимую документацию на Имущество.
2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, включая
осуществление текущего и капитального ремонта;
2.2.2. Использовать Имущество в соответствии с целью его передачи,
указанной в п.1.2 настоящего Договора.
2.2.3. Нести все расходы по содержанию Имущества;
2.2.4. Не передавать Имущество в аренду, в безвозмездное
пользование, не передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия Ссудодателя.
2.2.5. По истечении срока действия настоящего Договора передать
Имущество Ссудодателю по Акту приема-передачи в том же состоянии, что и
на момент получения, с учетом амортизации и естественного
износа/__________________________________ (можно предусмотреть иное
состояние Имущества на момент его возврата Ссудодателю).
3. Срок пользования имуществом
3.1. Имущество предоставляется на срок __________________________.
4. Расторжение и прекращение Договора
4.1. Если Ссудодатель не передает в назначенный срок Имущество
Ссудополучателю, последний вправе потребовать расторжения Договора и
возмещения понесенного им реального ущерба.
4.2. Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего
Договора независимо от нарушений его условий Ссудодателем, письменно
известив об этом Ссудодателя за ____________________ до даты возврата
Имущества.
4.3. Ссудодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в
случаях, когда Ссудополучатель:
- использует Имущество в нарушение условий Договора;
- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном
состоянии или по его содержанию, что существенно ухудшает состояние
Имущества;
- без согласия Ссудодателя передал вещь третьему лицу.
4.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения
Договора:
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование
Имущества невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и
не мог знать в момент заключения Договора;
- если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,
окажется в состоянии, непригодном для использования;
- если при заключении Договора ссудодатель не предупредил его о
правах третьих лиц на Имущество;
- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать принадлежности
Имущества и относящиеся к Имуществу документы.
5. Ответственность сторон
5.1. За просрочку в возврате Имущества Ссудополучатель уплачивает
Ссудодателю пеню в размере ________ % от стоимости Имущества за каждый
день просрочки.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно
препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными
средствами при их наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся: война
и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты
органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего
Договора, и другие события, которые арбитражный суд признает и объявит
случаями непреодолимой силы.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении,
виде и возможной продолжительности действия соответствующих
обстоятельств.
Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельствнепреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само
такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей,
при условии соблюдения требований п.6.3 настоящего Договора, продлевает
срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом
соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному
сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей
статьей, длятся более ________________ месяцев, Стороны совместно
определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до возврата Ссудополучателем Имущества Ссудодателю.
7.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в
связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае
недостижения согласия спор передается на рассмотрение в
__________________________________________________________ (указать суд).
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой
Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого
документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с
использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать
отправителя и дату отправления.
7.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору
становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в ________
срок.
7.6. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Подписи сторон
Договор подряда
г. _______________ "____" ___________ г.
_________________________________________ в лице ______________________,
(наименование организации, ее (должность, Ф.И.О)
организационно-правовая форма)
действующего на основании _____________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________
_________________________________________ в лице ______________________,
(наименование организации, ее (должность, Ф.И.О)
организационно-правовая форма)
действующего на основании _____________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,
указанную в п.1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _______________
_______________________________________________________ (далее - Работа).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями, предъявляемыми к
качеству Работы на основании п.6 настоящего Договора.
2.1.2. Выполнить Работу из своих материалов, своими силами и
средствами 1.
2.1.3. Выполнить Работу в срок, указанный в п.4 настоящего
Договора.
2.1.4. Не привлекать без письменного согласия Заказчика других лиц
(субподрядчиков).
2.1.5. По результатам Работы передать ее результат и права на него
Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую последнему
для эксплуатации, а также иного использования результата Работы.
2.1.6. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил
отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в срок
дополнительно согласованный Сторонами.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в
п.3 настоящего Договора цену на удержание результата работ.
2.2.2. Не приступать к выполнению Работы, приостановить Работу, а
также отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков
в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему
Договору (в том числе по оплате или предоставлению проектной и т.п.
документации, необходимых разъяснений и т.д.) препятствует выполнению
Работы.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение ____________ предоставить Подрядчику задание на
выполнение Работы с приложением необходимой проектной документации с
техническими условиями и характеристиками.
2.3.2. Оплатить Работу в порядке, согласованном в п.3 настоящего
Договора.
2.3.3. Давать по запросу Подрядчика разъяснения и документацию,
необходимые последнему для надлежащего выполнения Работы по настоящему
Договору.
2.3.4. Принять результат Работы в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и
качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.4.2. Отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если
Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее
настолько медленно, что завершение Работы к сроку становится явно
невозможным.
2.4.3. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результатов Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения Договора.
3. Цена работы и порядок расчетов
3.1. Цена выполняемой Подрядчиком Работы составляет, _________ в том
числе НДС _____________.
3.2. Цена, указанная в п.3.1 Договора включает в себя компенсацию
издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата Работы осуществляется в следующем порядке:
3.3.1. В течение ________ дней с момента подписания настоящего
Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _______________,
в том числе НДС ______________.
3.3.2. Остальную сумму в размере ____________________________, в том
числе НДС ____________ Заказчик выплачивает после выполнения Подрядчиком
Работы в течение ________________ дней с момента подписания Акта приемки
результата выполненной Работы обеими Сторонами.
3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления
средств Подрядчику по курсу ЦБ РФ на дату перечисления.
4. Срок выполнения работы
4.1. Срок выполнения Работы устанавливается с "____"_______200___ г.
до "______" ________ 200___ г.
Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.
5. Приемка работы
5.1. Заказчик обязан в течение _____________ дней после получения от
Подрядчика извещения об окончании Работы, либо по истечении срока,
указанного в п.4.1 настоящего Договора, с участием Подрядчика осмотреть и
принять Работу и ее результат по Акту приемки.
Акт приемки подписывается обеими Сторонами.
5.2. При обнаружении при приемке Работы отступлений от условий
Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе,
Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить свои
замечания в Акте приемки либо в специально составленном документе,
являющемся неотъемлемой частью Акта. При отказе от подписания Акта
приемки одной из Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для
отказа излагаются отказавшейся Стороной непосредственно в Акте приемки.
5.3. Подрядчик обязуется устранить по требованию Заказчика за свой
счет все выявленные при приемке Работ недостатки в дополнительно
согласованный Сторонами срок, если Сторонами не будет согласовано
соразмерное уменьшение цены Работы или возмещение Подрядчиком расходов
Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.
6. Качество работы. Гарантия качества работы
6.1. Выполняемая по настоящему договору Работа должна
соответствовать следующим условиям:______________________________________
________________________________________________________________________.
Работа должна выполняться из следующих материалов: _________________
________________________________________________________________________.
6.2. Результат Работы должен быть пригоден для использования в
следующих целях: _______________________________________________________.
6.3. На результат Работы устанавливается гарантийный срок _________.
Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки
результата выполненной Работы или с момента, когда такой Акт должен был
быть подписан, но подписан не был по вине Заказчика.
6.4. Требования, связанные с недостатками результата Работы,
Заказчик имеет право предъявить в течение гарантийного срока.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение срока начала выполнения Работы, указанного в
п.4.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета
_______ % от суммы аванса, установленной п.3.3.1 Договора за каждый день
просрочки начала выполнения Работы, если только такая просрочка не
вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.
7.2. За нарушение срока окончания выполнения Работы, указанного в
п.4.1 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета
_______ % от всей цены Работы, установленной п.3.1 Договора за каждый
день просрочки окончания выполнения Работы, если только такая просрочка
не вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.
В случае нарушения срока окончания выполнения Работы Подрядчик также
возмещает Заказчику убытки, причиненные такой просрочкой.
7.3. В случае просрочки оплаты Работы, предусмотренной п.3
настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере
_______ % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно
препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными
средствами при их наступлении.
8.2. К обстоятельствам, указанным в п.8.1 Договора относятся: война
и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты
органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего
Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит
случаями непреодолимой силы.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана
немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении,
виде и возможной продолжительности действия соответствующих
обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само
такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей,
при условии соблюдения требований п.8.3 настоящего Договора, продлевает
срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом
соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному
сроку для его устранения.
8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей
статьей, длятся более _______ месяцев, Стороны совместно определят
дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае
недостижения согласия спор передается на рассмотрение в
__________________________________________________________ (указать суд).
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой
Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого
документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с
использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать
отправителя и дату отправления.
9.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору
становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или
реорганизации Стороны информируют друг друга в письменном виде в срок.
9.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Подписи сторон